一级建造师市政公用工程案例分析讲解题(11-15题)
参考答案
1.(本小题7分)
能够早日收回工程款(1分)的项目(如灌注桩等)预计今后工程量会增加的项目(1分)，没有工程量只填单价(1分)的项目可以适当提高单价(1分)：对于后期项目(1分)、工程量可能减少的项目(1分)可适当降低单价(1分)。
不妥当(1分)。投标中措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中(1分).
2.(本小题4分)
本工程为单价合同(2分)，单价合同的特点是单价优先(1分)，工程量清单中数量是参考数量(1分)。
3.(本小题4分)
应该(1分)。因为总包单位对分包单位承担连带责任(3分)，A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。
4.(本小题5分)
(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款)，索赔额为400×5% +50=70(万元)(2分);
(2)双倍返还定金(选择定金条款)，索赔额为50×2=100(万元)(3分)。
5.(本小题5分)
如果合同中有类似价格，则参照采用(2分);合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适宜的变更价格(1分)，计量工程师批准执行(1分)。这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理(1分)。
6.(本小题5分)
A公司不能对业主提起诉讼(1分)。因为双方在合同中约定了仲裁的条款(2分)，不能提起诉讼。A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁(1分)，如业主不执行仲裁，则可以向人民法院申请强制执行(1分)。
案例15
某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(含下水道200m)，另需拆除一座旧人行天桥，新建一座立交桥。工程位于城市繁华地带，建筑物多，地下管网密集，交通量大。
新增线路部分地下水位位于-4.Om处(原地面高程为+ -O.Om)，下水道基坑设计底高程为-5.5m，立交桥上部结构为预应力箱梁，采用预制吊装施工。
项目部组织有关人员编写了施工组织设计(其中进度计划见下图)，并绘制了一张总平面布置图，要求工程从开工到完工严格按该图进行平面布置.
参考答案
1.(本小题8分)
基坑支护及降水工程(2分);起重吊装工程(2分);拆除工程(2分);预应力张拉施I(2分)。
2.(本小题3分)
错误之处：总平面布置图保持不变。(1分)
施工平面布置图应是动态的。因为本项目位于城市繁华地带，并有新旧工程交替，且需维持社会交通。(2分)
3.(本小题6分)
工程总工期为120d。(3分)
关键线路为：1，2，5，7，11，12，13(3分)
4.(本小题8分)
事件1将使工期拖延4d(2分)。事件2将使工期再延长2d(2分).如果承包人提出工期索赔，只能获得由于事件1导致的工期拖延补偿，即延期4d(2分)。因为原有地下管网资料应由业主提供，并应保证资料的准确性，所以承包人应获得工期索赔，而设备故障是承包人自身原因，所以不会获得延期批准(2分)。
5.(本小题5分)
还有：实际施工进度图(1分);工程变更，价格调整，索赔及工程款收支情况(1分);进度偏差的状况和导致偏差的原因分析(1分);解决问题的措施(1分);计划调整意见和建议(l分)。
更多内容进入：